工程索赔意向通知书
1、施工人员 20作文13 年 4 月至 2014 年 4 月施工功效降低索赔。2013 年 4 月至 2014 年 4 月施工现场管理费索赔 其他相关的企业管理费、现场经费索赔。5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
2、工程索赔意向通知书是工程承包方向业主或业主代表提出的一种书面文件，用于表明承包方因非自身原因遭受了经济损失或工期延误，并有意就此向业主提出索赔的意愿。在工程实施过程中，由于各种原因，如业主变更设计、增加工作量、未及时提供材料等，可能导致承包方遭受经济损失或工期延误。
3、天。根据索赔目的分类可以分为下面两项：工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。
为什么要禁止投标人以低于成本的报价竞争呢?
为避免出现投标人以低于成本的报价中标后，再以粗制滥造、偷工减料等违法手段不正当地降低成本，给工程质量造成危害。（2）为了维护正常的投标竞争秩序，防止产生投标人以低于其成本的报价进行不正当竞争，损害其他以合理报价进行竞争的投标人的利益。
第41条规定“中标人的投标应符合能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但投标价格低于成本的除外”，从第33条的规定可以看出投标人以低于成本的报价竞标是一种违法行为，第41条进一步规定投标价格低于成本将不能中标。
法律分析：根据《招标投标法》第三十三条、《招标投标法实施条例》第五十一条的规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，否则评标委员会应当否决其投标。一般来说，投标企业的投标报价应在企业成本价的基础上加上适当的利润。
工程索赔中的机械搁置费是怎么取费的?按百分之多少来取的?
1、在工程索赔中，机械搁置费的计算涉及自有机械和租赁机械两种情况。 对于自有机械，机械索赔费的计算公式为：机械索赔费 = 折旧费 × 窝工时间。 对于租赁机械，机械索赔费的计算公式为：机械索赔费 = 租金 × 窝工时间（不考虑运行成本）。
2、闲置机械又要分是自有机械还是租赁机械，自有机械的窝工索赔： 机械索赔费＝折旧费×窝工时间 租赁机械的窝工索赔： 机械索赔费＝租金×窝工时间（机械闲置不产生运行成本）。费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。
3、自有机械：机械停滞费＝台班折旧费＋台班人工费＋台班其他费用 租赁机械：按租赁价 人工费量及单价均按机械台班定额规定走，市场人工单价（安装工）与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。
工程机械零部件赔偿
机械索赔费 = 租金 × 窝工时间（机械闲置不产生运行成本）。 在窝工情况下，通常不考虑管理费和利润。- 根据《合同法》第284条，如果因发包人原因导致工程中途停建或缓建，发包人应采取措施减少损失，并赔偿承包人因此遭受的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失及实际费用。
假如是要求赔偿损坏的工程机械，可以出具修理工程机械的费用单或者是说修理费单据，并且要写成书面材料申请法院为你支持公道。假如是说要求赔偿因扣留工程机械造成的损失，你可以初步做一个工程机械运行预算或者是说工程进度计划表，估算出损失 并写成书面材料申请法院为你赔偿损失。自己斟酌对号入座吧。
闲置机械又要分是自有机械还是租赁机械，自有机械的窝工索赔： 机械索赔费＝折旧费×窝工时间 租赁机械的窝工索赔： 机械索赔费＝租金×窝工时间（机械闲置不产生运行成本）。费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。
大连理工大学的王牌专业
大连理工大学王牌专业包括电子信息工程、计算机科学与技术、应用化学、过程装备与控制工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、环境工程、机械设计制造及其自动化等。
大连理工大学的四大王牌专业分别是焊接技术专业、机械制造工程、化学工程专业以及水利水电工程。这些专业的优秀表现，得益于学校雄厚的师资力量和全面的教育资源。焊接技术专业以其卓越的教学和科研水平，在国内外享有盛誉。该专业的学生不仅能够掌握焊接技术的基本理论，还能够通过实践操作提高实际应用能力。
大连理工大学的王牌专业涵盖多个领域，其中包括机械工程、化学工程与技术、力学、管理科学与工程、工商管理、土木工程、环境科学与工程、应用经济学、物理学以及公共管理和化学。这些专业在国内外享有较高声誉，拥有丰富的教学资源和强大的科研团队。
大连理工大学王牌专业有机械工程、化学工程与技术、力学、管理科学与工程、工商管理、土木工程、环境科学与工程、应用经济学、物理学、公共管理、化学等。
大连理工大学的王牌专业包括：船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、计算机科学与技术、软件工程等。大连理工大学作为一所历史悠久的综合性大学，拥有众多优秀的专业。其中，船舶与海洋工程是大连理工大学的传统优势专业之一，该专业在国内乃至世界范围内都具有较高的声誉。